Конкурсный отбор от 13 марта 2025 года

Фонд развития промышленности Забайкальского края (далее Фонд) извещает о проведении конкурсного отбора исполнителя путем запроса коммерческих предложений на разработку промышленного портала для Фонда развития промышленности Забайкальского края.

Предмет конкурса: Разработка промышленного портала для Фонда развития промышленности Забайкальского края.

Сроки выполнения работ: предельный срок выполнения работ по договору 3 месяца с даты подписания договора.

Сведения о начальной (максимальной) цене договора: 430 000 (четыреста тридцать тысяч) рублей.

Начало приема заявок: 13 марта 2025г. с 09 ч. 00 мин.

Окончание приема заявок: 21 марта 2025г. в 16 ч. 00 мин.  

Заявки принимаются по месту нахождения Фонда по адресу: 672007, Забайкальский край, г. Чита, ул. Балябина, д. 28, тел. 8 (3022) 31-14-24, либо на адрес электронной почты: frp75@bk.ru.

Требования к исполнителю услуг:

1. Участником закупки может быть любое юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения либо любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, которые соответствуют требованиям, установленным заказчиком.

1. Участник закупки должен соответствовать следующим требованиям:

• на день подачи заявки деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях;
• зарегистрирован соответствующий предмету закупки вид деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД);
• сведения об участнике закупки отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
• имеются необходимые лицензии, сертификаты для поставки товаров, проведения работ и оказания услуг, подлежащих лицензированию или сертификации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
• не находится в процессе ликвидации (для участника - юридического лица), в процессе банкротства и/или не признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);
• подтверждена квалификация, опыт, необходимый для оказания услуг (выполнения работ).